Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

  • С 23 января 2021 года становятся обязательными к применению типовые контракты на работы по монтажу и услуги по техническому обслуживанию систем ПБ для муниципальных и государственных нужд, разработанные в соответствии:
  • ·         с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ);
  • ·         Правилами разработки типовых контрактов и типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 года № 606 (далее — Правила разработки типовых контрактов).

Почему именно с этой даты? Если вы знакомы с последним документом, то знаете, что ранее утвержденный типовой контракт, а в нашем случае — типовые контракты в сфере обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные приказом МЧС России от 12 октября 2020 года № 756 (далее — Приказ № 756), — обязательны к применению не с момента их утверждения или спустя какой-то срок после него, а через минимум 30 дней после размещения в ЕИС — Единой информационной системе (см. пункт 15 Правил разработки типовых контрактов).

Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

Так вот, 23 декабря 2020 года в ЕИС появились 3 формы типовых контрактов:

1)      на монтаж систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (коды предмета контракта по ОКПД2 — 43.21 (работы электромонтажные) и 43.29 (работы строительно-монтажные прочие) — Приложение № 1 к Приказу № 756;

2)      на техническое обслуживание этих средств (код предмета контракта по ОКПД2 — 80.20 (услуги систем обеспечения безопасности) — Приложение № 3 к Приказу № 756;

3)      на поставку пожарно-технической продукции (коды предмета контракта по ОКПД2 — 22.19 (изделия из резины прочие), 29.10 (средства автотранспортные) и многие другие) — Приложение № 5 к Приказу № 756.

Обязательность применения указанных типовых контрактов имеет исключения, которые исчерпывающим образом приведены в части 15 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и в пункте 18 Правил разработки типовых контрактов, в частности, к ним относится закупка у единственного поставщика продукции, необходимой вследствие возникновения чрезвычайной ситуации. Во всех остальных случаях следует:

1)      найти в Библиотеке типовых контрактов, типовых условий контрактов, размещенной на портале ЕИС по адресу http://zakupki.gov.ru, соответствующий типовой контракт;

2)      скачать его форму;

3)      внимательно изучить документ и проверить его информационную карту (Приложения № 2, 4 и 6 к Приказу № 756) на предмет того, что закупаемые товары, работы или услуги соответствуют установленным в карте показателям;

4)      заполнить.

ВАЖНО: изменять условия типового контракта запрещается, и применять можно только те формулировки, которые установлены в типовой форме, особенно — в отношении исчисления НДС в цене контракта.

За изменение типовых условий или включение дополнительных условий, не предусмотренных типовым контрактом, работник заказчика будет нести ответственность в соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

  1. При этом, согласно пункту 16 Правил разработки типовых контрактов, данные закупки должны полностью соответствовать сразу всем показателям из информационной карты типового контракта, а именно:
  2. ·         кодам предмета закупки по классификаторам, утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 № 14-ст:
  3. 1)      ОКПД2 — «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 января 2021 года);

2)      ОКВЭД2 — «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 ноября 2020 года);

  • 3)      а также кодам по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
  • ·         диапазону цен контракта;
  • ·         другим показателям, установленным разработчиком формы контракта (госкорпорацией «Росатом»).
  • Если случай муниципальной или госзакупки попал в перечень исключений, то все равно можно использовать типовой контракт (по желанию) или разработать проект контракта самостоятельно.
  • Итак, типовые условия контрактов подлежат применению с учетом пунктов 15 и 16 Правил разработки типовых контрактов, при этом контракты:
  • ·         на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) и на оказание услуг по техническому обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд — утверждаются для каждого конкретного вида услуг;
  • ·         на поставку пожарно-технической продукции — утверждаются для каждого конкретного вида товара.
  • В формах типовых контрактов, утвержденных приказом МЧС России от 12 октября 2020 года № 756, предусмотрены:
  • ·         условия выполнения работ, оказания услуг и поставки товара;
  • ·         порядок взаимодействия сторон;
  • ·         место и сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товара;
  • ·         порядок сдачи и приемки выполненной работы, оказанных услуг и/или поставленного товара;
  • ·         положения о цене контракта и порядке расчетов;
  • ·         положения об обеспечении исполнения контракта и др.
  • Неотъемлемой частью контрактов могут являться (в различных вариантах и ситуациях):
  • 1)      только техническое задание (ТЗ) (см. Приложение № 1 к типовому контракту), в котором заказчиком могут быть указаны конкретные виды систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, например:
  • ·         автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС);
  • ·         автоматические установки пожаротушения (АУПТ);
  • ·         системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и др.;
  • 2)      ТЗ + Перечень цен единицы работы (см. Приложение №1 и № 3 к типовому контракту);

3)      ТЗ + График исполнения государственного (муниципального) контракта (контракта) — для документов сроком действия более 3 лет и с ценой контракта более 100 000 000 рублей, либо График выполнения работы — для всех остальных случаев (см. Приложения № 1 и № 2).

4)      ТЗ + График + Перечень цен единицы работы (см. Приложения № 1, № 2 и № 3).

Ограничений по начальной (максимальной) цене контракта (НМЦК) не предусмотрено.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 124-ФЗ, с 1 июля 2020 года для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) размер обеспечения исполнения контракта должен устанавливаться не от НМЦК, а от цены контракта. Минимальный размер обеспечения снижен с 5% до 0,5% от НМЦК — либо от цены контракта, если закупка проводится только для СМП и СОНКО. Сегодня государственный или муниципальный заказчик только вправе, но не обязан требовать обеспечения гарантийных обязательств.

Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

Обслуживание

Современные системы безопасности характеризуются высокой надежностью и стабильностью, поэтому обслуживание охранной сигнализации в большинстве случаев подразумевает:

  • замену расходных материалов;
  • проверку работоспособности и функциональности;
  • удаление загрязнений с рабочих поверхностей.

Ремонт требуется в крайних случаях. Как правило, неисправности возникают по причине воздействия непредсказуемых внешних факторов естественного происхождения или в результате случайных происшествий.

Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

Установка и техническое обслуживание систем охранной сигнализации – специализация компании Дельта. Вы можете рассчитывать на помощь наших специалистов, которые обеспечат:

  • выбор оптимальной конфигурации системы безопасности;
  • подбор оборудования с учетом условий эксплуатации;
  • грамотный монтаж;
  • настройку датчиков и системы в целом;
  • плановое и внеочередное обслуживание, ремонт.

Несмотря на тот факт, что обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации требуется на так часто, оно все же необходимо. Заниматься этим вопросам должны опытные профильные специалисты.

Читайте также:  Как подать заявление в загс: за сколько можно, документы, образец

Общих знаний в области электроники недостаточно для поддержания 100% работоспособности системы.

Сотрудники компании Дельта обладают необходимыми специфическими знаниями, многолетним практическим опытом, техническим и программным обеспечением, чтобы обеспечить обслуживание охранных систем на должном уровне.

Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

Техническое обслуживание охранной сигнализации

Профессиональное техническое обслуживание охранной сигнализации требует проведения мероприятий по оценке состояния и устранению негативных факторов, которые могут отразиться на эффективности работы элементов охранных систем. В общем случае проверке подлежат:

  • крепежные детали датчиков;
  • коммутирующие устройства, магистрали и соединения;
  • источники питания;
  • устройства звукового оповещения;
  • элементы защиты;
  • светопропускающие детали.

Техническое обслуживание системы охранной сигнализации предусматривает визуальный осмотр элементов, тестирование и проверку их работоспособности в действии.

Несмотря на высокую степень защиты оборудования от пыли и влаги, именно загрязнение в большинстве случаев становится причиной некорректной работы датчиков.

Необходимо поддерживать оборудование в чистоте, особенно если конструкция предусматривает использование светопропускающих деталей.

Регулярное техническое обслуживание охранных систем – один из аспектов надежности. Компания Дельта крайне серьезно подходит к этому вопросу, потому что дорожит репутацией одного из лучших охранных предприятий в России.

Образец договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации — скачать пример

Добавлено в закладки: 0

Договор техобслуживания систем пожарной сигнализации обязует одну сторону (исполнителя)  по заданию другой стороны (заказчика) осуществлять техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (оказать услуги), а заказчик в свою очередь должен принять и оплатить услуги.

Законодательством регулируются отношения в области оказания услуг главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме него, отношения по техническому обслуживанию также регулируются и другими нормативными актами, устанавливающими специальные требования к конкретным видам оказываемых услуг, например, Федеральным законом от 4 мая 2011 г.

№ 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”, Законом Росссийской Федерации “О защите прав потребителей и т.п.

Пожарная сигнализация предназначается для своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре, пожаротушения и дымоудаления.

Особенности договора технического обслуживания систем пожарной сигнализации

Техобслуживание систем пожарной сигнализации необходимо проводить для того, чтобы поддерживать работоспособное состояние систем пожарной сигнализации в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния, устранять характерные неисправности, которые определены эксплуатационной документацией и типовыми технологическими регламентами технического обслуживания.

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются:

  • Внешний осмотр – проведение контроля технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния системы по внешним признакам;
  • Проверять работоспособность – определять техническое состояние путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;
  • Проведение профилактических работ, работ планово-предупредительного характера для поддерживания системы в работоспособном состоянии, которые включают в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

Образец технического обслуживания систем пожарной сигнализации

Типовой договор на техническое обслуживание систем безопасности

Скачать образец договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации в формате .doc

Цены на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации

№ п/п Виды работ и услуг ед. изм. Цена с НДС
1 Техническое обслуживание приёмо-контрольного прибора до 16 шлейфов шт. от 2 000 руб.
2 Техническое обслуживание приёмо-контрольного прибора свыше 16 шлейфов шт. от 2 500 руб.
3 Техническое обслуживание пульта управления, блока выносной индикиции шт. от 500 руб.
6 Техническое обслуживание теплового пожарного извещателя радиоканального шт. от 50 руб.
7 Техническое обслуживание дымового пожарного извещателя радиоканального шт. от 50 руб.
8 Техническое обслуживание дымового пожарного извещателя адресного  шт. от 50 руб.
9 Техническое обслуживание дымового двух точечного пожарного извещателя (запотолочное пространство)  шт. от 40 руб.
10 Техническое обслуживание извещателя пожарного ручного радиоканального шт. от 50 руб.
11 Техническое обслуживание извещателя пожарный ручного адресного шт. от 50 руб.
12 Техническое обслуживание источника бесперебойного питания  шт. от 100 руб.
13 Техническое обслуживание оповещателья светозвукового радиоканального шт. от 150 руб.
14 Техническое обслуживание оповещателя светозвукового шт. от 100 руб.
15 Техническое обслуживание оповещателя светового шт. от 50 руб.
16 Техническое обслуживание оповещатель звукового шт. от 50 руб.
17 Техническое обслуживание световоего табло»Пожар»,»Выход», «Газ! Уходи» и т.п. шт. от 50 руб.
19 Техническое обслуживание устройства выносного оптической сигнализации шт. от 10 руб.
20 Техническое обслуживание настенного, потолочного громкоговорителя шт. от 150 руб.
21 Техническое обслуживание настенного, потолочного громкоговорителя радиоканального шт. от 200 руб.
23 Техническое обслуживание рабочего места оператора ЭВМ шт. от 2 000 руб.
24 Техническое обслуживание аккумуляторнй батареи 12В ёмкостью до 18 А•ч  (замена) шт. от 100 руб.
26 Техническое обслуживание пожарного дымового (теплового) датчика (аналоговый) шт. от 25 руб.
27 Техническое обслуживание  извещателя ручного (типа ИПР, ИОПР) шт. от 25 руб.
28 Техническое обслуживание извещателя оптического пожарного (линейного) шт. от 100 руб.
29 Техническое обслуживание извещателя датчика пламени шт. от 50 руб.
30 Техническое обслуживание датчика движения в помещении  шт. от 50 руб.
31 Техническое обслуживание датчика движения на улице  шт. от 100 руб.
32 Техническое обслуживание охранно-пожарной панели (прибора) шт. от 350 руб.
33 Техническое обслуживание клавиатуры управления сигнализацией шт. от 50 руб.
34 Техническое обслуживание блока расширения, релейного модуля, токового усилителя, промежуточных устройств  шт. от 50 руб.
39 Техническое обслуживание  блока питания  шт. от 200 руб.
40 Техническое обслуживание  КТС  шт. от 50 руб.
41 Техническое обслуживание  датчика разбития стекла шт. от 50 руб.
43 Техническое обслуживание  оповещателя светозвукового  шт. от 50 руб.
45 Техническое обслуживание  магнитно-контактного датчика  шт. от 30 руб.
46 Техническое обслуживание видеокамеры шт. от 100 руб.
47 Техническое домофона шт. от 50 руб.
49 Выемка грунта под кабельную трассу, без восстановления плодородного слоя (газона) п/м от 500 руб.
50 Прозвонка (вторичная) кабелей после прокладки услуга от 5 500 руб.
51 Диагностика проводки за точку шт. от 350 руб.

Современные технологии защиты, оборудование, позволяют защитить объект с учетом требований закона. Специалисты произведут монтаж, наладку и облуживание пожарной сигнализации в Москве и области.

Став нашим клиентом, вы купите качественные системы безопасности со всеми сертификатами, но станете нашим клиентом на техническое обслуживание установленной техники в рамках договора.

Мы действуем по закону, с опытом работы с разными объектами и сигнализациями.

Чтобы противопожарная безопасность работала правильно, ее нужно регулярно обслуживать: ежемесячно или ежеквартальное в зависимости от данных техники. Мы обеспечим качественное обслуживание как плановое, так и оперативное в любое время суток.

Специалисты оперативно прибывают на место, выявляют неполадки и устраняют их на месте. Также возможна замена деталей, вышедших из строя. У нас всегда в наличии самые необходимые детали с сертификатом качества.

Цена техобслуживания прописывается в договоре. Она рассчитывается по таким параметрам:

  • Плановость или непредвиденный ремонт.
  • Стоимость деталей для замены.
  • Масштаб поломки.
  • Другие факторы.

Практически для любой системы у нас есть программное обеспечение для настройки, диагностики определения неполадок и их устранения. Поэтому мы работаем быстро, качественно, с гарантией.

Читайте также:  Есть ли срок исковой давности по брачному контракту

С каждым клиентом подписывается договор обслуживания пожарной сигнализации, который гарантированно защитит пожарную технику от сбоев в работе. Круглосуточная поддержка, оперативная бригада отреагирует на вызов в будние, праздничные дни.

Для правильной наладки сигнализации нужны требования нормативных документов. Основным из них является ГОСТ, средства охранно-пожарной сигнализации. 

Обслуживание проводится по всем требованиям охраны труда. Все приборы имеют сертификат соответствия. Мы стараемся применять оборудование и детали от одного производителя. Поддерживаем максимальный уровень работы всей системы, при этом предлагаем оптимальную стоимость.

Компания СБ-ГРУПП занимается комплексным техническим обслуживанием охранно пожарной сигнализации, автоматическими установками и другими разновидностями оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности. 

Сбои в работе оборудования могут возникнуть по любым причинам, вне зависимости, насколько качественно проводился монтаж.

Часто, цены обслуживания пожарной сигнализации включают в себя перепрограммирование или подсоединение дополнительных устройств.

Такая необходимость возникает, как правило, если речь идет об интегрированных системах, в которые, кроме пожарной сигнализации, входит система звукового или речевого оповещения, пожаротушения, видеонаблюдения и прочих коммуникаций.

Комплексная процедура, которая подчиняется определенному регламенту состоит из следующих этапов:

  • Выявление видимых неполадок и повреждений путем осмотра системы;
  • Проверка функционирования программного обеспечения;
  • Проверка работы разных элементов оборудования;
  • Проверка настройки составляющих узлов система и их корректировка;
  • Чистка узлов и блоков системы в рамках профилактики;
  • Замеры параметров на блоке питания;
  • Проверка, при необходимости ремонт соединений и разъемов;
  •  Информирование заказчика о состоянии системы и возможностях ее усовершенствования;
  • Занесение записи в журнал техобслуживания.

Осуществление обслуживания систем пожарной сигнализацииквалифицированными специалистами сводит к минимуму вероятность сбоев в системе. Если все же неполадки обнаружены, в ходе проверки они будут оперативно устранены.

Наши специалисты возьмутся за исправление неполадок в системе и ее переоборудование, даже если монтаж проводился на базе других структур.

  • Извещатель пожарный дымовой 20 шт
    Извещатель пожарный ручной 1 шт
    Оповещатель световой 1 шт
    Оповещатель звуковой 1 шт
    Прибор приемно-контрольный 1 шт
    Пульт контроля и управления 1 шт
    Источник бесперебойного питания 1 шт
    Стоимость в месяц 2000 рублей

Договор технического обслуживания систем пожарно-охранной сигнализации

  № 

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

В соответствии с условиями Договора обязуется по заданию  осуществить техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации (далее по тексту – Услуги), а обязуется оплатить Услуги. Услуги указаны в Перечне услуг (Приложении №  к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

1.2.

Системы пожарно-охранной сигнализации (далее по тексту – Системы) включают в себя: . Системы установлены в .

1.3.

  • Техническое обслуживание Систем включает в себя следующие услуги:
  • — подготовку и ввод в эксплуатацию Систем;
  • — выполнение обязательного объема работ по профилактическому (предупредительному) осмотру и ремонту в определенные сроки;
  • — устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;
  • — технический инструктаж при вводе Систем в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;
  • — инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью; 
  • — плановую замену деталей по состоянию, наработке;
  • — проведение текущего и ремонта;  
  • — снабжение запасными частями;
  • — .

1.4.

Объектом оказания Услуг является:   (далее по тексту — Объект).

1.5.

Системы охранной сигнализации подключены к пульту централизованной охраны .

1.6.

 обязуется оказать Услуги лично.

1.7.

Место оказания услуг: .

1.8.

 оказывает Услуги не реже  раз в .

1.9.

гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями) для оказания Услуг, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Срок оказания услуг

3.1.

Сроки оказания услуг определяются в Приложении № к Договору.

4.

Права и обязанности сторон

4.1.1.

Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.2.

Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

4.1.3.

Не передавать полученную от  информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам .

4.1.4.

Осуществлять внешний осмотр Систем на предмет наличия внешних повреждений Систем.

4.1.5.

В течение  часов сообщить  о видимых неисправностях и/или повреждения Систем.

4.1.6.

Не допускать к Системам для устранения неисправностей и/или повреждений третьих лиц, не производить указанные работы своими силами.

4.1.7.

Обеспечить исправность линий телефонной связи и сетей электропитания, к которым подключены Системы.

4.2.1.

Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

4.2.2.

Обеспечить работоспособность Систем.

4.2.3.

Осуществлять плановое обслуживание Систем.

4.2.4.

Обеспечить прием и выполнение заявок от  на устранение недостатков и неисправностей Систем.

4.2.5.

Обучить представителей  правилам пользования техническими средствами Систем.

4.2.6.

В течение  часов с момента поступления от  сообщения об обнаружении неисправностей и/или повреждений Систем обследовать Системы и восстановить их работоспособность. В случае неустранимых повреждений Стороны дополнительно согласовывают сроки и условия восстановления Систем.

4.2.7.

Осуществить ремонт и реконструкцию Систем, поврежденных , за отдельную плату, согласованную Сторонами.

4.2.8.

Передать Услуги  согласно условиям Договора.

4.2.9.

Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у  документацию .

4.2.10.

Восстановить оригиналы полученных от  документов в случае их утраты за свой счёт.

4.3.1.

Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность .

4.3.2.

Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

4.4.1.

Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований законодательства, а также конкретных условий Договора.

4.4.2.

Получать по письменному запросу необходимую для оказания Услуг информацию от третьих лиц.

4.4.3.

Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги.

4.4.4.

Заключать договоры с третьими лицами с целью получения дополнительной информации для качественного предоставления Услуг по Договору.

4.4.5.

Требовать оплаты за оказанные Услуги.

4.4.6.

Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков  в порядке, предусмотренным ст. 9 Договора.

4.4.7.

Получать от  любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления  информации  имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

5.

Порядок сдачи-приема услуг

5.1.

В течение   рабочих дней со дня окончания каждого этапа оказания Услуг  обязан представить  следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору :

Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;

Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра;

Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.

5.2.

В течение   рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом  обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить  письменные мотивированные возражения к Акту.

5.3.

Стороны пришли к соглашению, что если в течение   рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора,  не представил  нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору  письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным , а Услуги, указанные в Акте принятыми .

5.4.

Читайте также:  Виды административно-правовых норм и способы их реализации

Срок устранения  недостатков составляет   рабочих дней со дня получения  письменного мотивированного возражения , указанного в п. 5.2 Договора.

5.5.

Услуги считаются оказанными  надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи  всех документов, указанных в п. 5.1 Договора.

6.

Стоимость услуг

6.1.

Стоимость Услуг по Договору составляет   () руб., в т.ч. НДС  % в сумме  () руб.

6.2.

Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов , связанных с оказанием Услуг.

7.

Порядок расчетов

7.1.

Оплата Услуг по Договору осуществляется в течение   банковских дней со дня осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг в соответствии с условиями Договора.

7.2.

Способ оплаты по Договору: перечисление  денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности  в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком  со счета .

8.

Ответственность сторон

8.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

8.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.3.

Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

8.4.1.

За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг,  уплачивает  пени в размере   процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более   процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг.

8.4.2.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 4.1.2 Договора,  выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

8.5.1.

За нарушение сроков оказания Услуг, уплачивает пени в размере   процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более   процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг.

8.5.2.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 1.3 Договора,  выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

8.5.3.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей по передаче документов, предусмотренных п. 5.1 Договора, Услуги считаются не переданными , а ,  в дополнение к неустойке, указанной в п. 8.5.1 Договора, выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

8.5.4.

 несет ответственность за ущерб, нанесенный  от кражи, повреждения или уничтожения имущества в результате виновного невыполнения или виновного ненадлежащего выполнения  своих обязательств по Договору, в размере прямого действительного ущерба.

8.5.5.

Возмещение материального ущерба, в соответствии с п. 8.5.4 Договора, производится в течение  банковских дней со дня предоставления письменного заявления и справки от следственных органов о факте кражи, уничтожения или повреждения имущества либо заключения компетентных органов о причинах пожара.

Размер прямого действительного ущерба должен быть подтвержден расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, составленным с участием и сверенным с данными бухгалтерского учета.

В случае полного или частичного отказа от компенсации убытков, в тот же срок письменно уведомляет об этом , с указанием причин.

8.5.6.

При возвращении  похищенного имущества,  возвращает  денежные средства из общей суммы, полученной от него в порядке возмещения ущерба, в течение  банковских дней с момента возврата имущества .

8.5.7.

 не несет ответственности за личное имущество сотрудников  и имущества сторонних организаций, с которыми не заключены самостоятельные договора на оказание услуг.

8.5.8.

 освобождается от ответственности в случаях:

8.5.8.1.

Невыполнения  обязательств по Договору и/или несоблюдении требований по технической укрепленности Объекта, если действия (бездействие)  повлекли за собой кражу, повреждение или уничтожение имущества.

8.5.8.2.

Если проникновение совершено во время, когда Система не была поставлена  в режим охраны.

8.5.8.3.

Если проникновение совершено через места, на которых,  при обследовании Объекта, отказался устанавливать Системы.

8.5.8.4.

Если ущерб нанесен  иным способом, не связанным с виновным невыполнением или виновным ненадлежащим выполнением  своих обязательств по Договору.

8.5.8.5.

Если ущерб  причинен по вине организации, производящей непосредственно охрану Объекта.

8.5.8.6.

Если нарушена целостность Объекта при проникновении или попытке проникновения на него посторонних лиц, а также в случае причинения ущерба конструкциям и деталям, расположенным по внешнему периметру Объекта (замки, двери, окна, оконные, дверные и витринные стекла и т.п.).

9.

Основания и порядок расторжения договора

9.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

9.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

9.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1.

Неоднократного нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по Договору   и более этапов и/или нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по одному этапу на срок более  рабочих дней.

9.3.2.

Нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 1.6 Договора.

9.3.3.

Оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

9.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1.

В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по Договору   и более этапов и/или нарушение сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по одному этапу на срок более   рабочих дней.

9.4.2.

Полного возмещения убытков .

10.

Разрешение споров из договора

10.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

10.2.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

11.

Форс-мажор

11.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

11.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

12.

Прочие условия

12.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

12.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.4.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

13.

Список приложений

13.1.

Приложение № — Перечень услуг.

13.2.

Приложение № — Разрешения (лицензии)  на оказание услуг (копия).

13.3.

Приложение № — Акт сдачи-приема оказанных услуг(форма).

13.4.

Приложение № — Отчет исполнителя (форма).

14.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование: Наименование:
Адрес: Адрес:
Тел.: Тел.:
ОГРН: ОГРН:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
Р/сч: Р/сч:
Банк: Банк:
БИК: БИК:
Кор/сч: Кор/сч:
От имени  __________  От имени  __________  
Ссылка на основную публикацию